XCGC-X2019055号河南省许昌市中级人民法院“许昌市中级人民法院

中央空调机房改造项目”

 发包公告

一、招标条件

许昌市中级人民法院中央空调机房改造项目，已由相关部门批准建设，发包人为河南省许昌市中级人民法院。建设资金为财政资金，出资比例为100%。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

二、项目概况与招标内容

（1）项目编号：XCGC-X2019055号 

（2）建设地点：许昌市中级人民法院。

（3）建设规模：具体内容为：1.刚性屋面拆除与恢复。2.地下室空调主机配电间改造。3.地下室原有老旧空调机组设备及管道、阀门的拆除。4.新增地下室空调系统、通风系统、强、弱电系统及消防系统。

（4）发包范围：招标范围为招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。

（5）计划工期：20日历天。

（6）发包控制价：916375.08元。

（7）承包段划分：本次发包共划分为一个标段。

（8）质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

三、承包人资格要求

（1）本次发包要求承包人须具备建设行政主管部门颁发的的建筑工程施工总承包三级以上(含三级)资质，且具有有效安全生产许可证的独立法人企业。

（2）拟派项目负责人须具有建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师证和安全生产考核合格证，且未承担其他在施建设工程的项目负责人。

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的承包人（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

（4）本次发包不接受联合体承包。

（5）本次发包实行资格后审。

四、网上下载招标文件

（1）持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

（2）在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、发包文件的获取

1、发包文件和工程量清单的获取：电子版承包文件递交截止时间前均可登录全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)网址：（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），进入“投标人/供应商登录”入口自行下载。

2、发包文件每套售价300元，于递交承包文件时缴纳给发包代理机构，售后不退。

六、承包文件的提交

1、本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子承包文件和电子介质存储的承包文件（不必递交纸质承包文件）。

2、承包文件提交的截止时间及开标时间：2019年9月03日09时30分。

3、电子承包文件的提交：电子承包文件应在承包文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，并同时提交2份使用电子介质存储的承包文件。

4、电子介质存储的文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标五室。

5、未通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统下载发包文件的承包人，其承包文件将拒收。

6、逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的承包文件的，发包人不予受理。

七、发布公告的媒介

本公告在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

八、联系方式           

发 包 人：河南省许昌市中级人民法院

地址：许昌市前进路东段

联系人：王先生

联系方式：0374-2929015

代理机构：河南特慧工程咨询有限公司

地址：许昌市信通国际D座403室

项目负责人：宋永刚

联系人：刘女士

联系电话：0374-8327199、13782342879

 

                                     河南省许昌市中级人民法院

                                  2019年8月26日

 

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。
2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，承包人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
3.电子投标文件的制作。
3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。
一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。
4.电子投标文件的提交
4.1电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。
4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。
5.评标依据
5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。
5.2全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。